ResueltaEstatalExp. O-13/25
Rehabilitación, Fase I, del Pabellón A del Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid
- Presupuesto (sin IVA)
- 243.874,56 €
- Valor estimado
- 243.874,56 €
- Fecha límite
- 29 ago 2025, 21:59
- Queda
- Plazo cerrado
Cómo se adjudica
El reparto de puntos decide si compite el precio o la memoria técnica.
100% automático · precio y fórmulas
- 90%Precio
- 10%Ampliación plazo de garantía
Resultado
- CONSTRUCCIONES ELEA, S.A.204.123,01 €
A78347291 · 2 ofertas presentadas
Pliegos y documentación (30)
Los pliegos administrativo y técnico van primero.
- 146881-PliegodeClusulasAdmini-001001PCA_STD_CA.pdfPliego administrativo (PCAP)
- PROYECTO 0-13-25f.pdfPliego técnico (PPT)
- DEUC O-13-25.pdfDocumentación adicional
- DEUC O-13-25.xmlDocumentación adicional
- JUZGADOS O-13-25.pdfDocumentación adicional
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Adenda ampliación de plazoDocumento del expediente
- Adenda segunda ampliación plazoDocumento del expediente
- Adenda tercera ampliación plazoDocumento del expediente
- ampliación de plazoDocumento del expediente
- Aprobación proyecto obra (001001AI_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- CronogramaDocumento del expediente
- DACI ADJUDICATARIODocumento del expediente
- DACI ADJUDICATARIODocumento del expediente
- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses gerente (001001DACI_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses promotor (002001DACI_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses responsable (003001DACI_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- Memoria justificativa (001001JN_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- Mesa de Contratación (001001CM_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- PLANOSDocumento del expediente
- PRESUPUESTODocumento del expediente
- Presupuesto bc3Documento del expediente
- Requerimiento de documentaciónDocumento del expediente
- Resolución ampliación plazoDocumento del expediente
- Resolución de Aprobación del Expediente (001001RAEX_STD_CA.pdf)Documento del expediente
- Resolución segunda ampliación de plazoDocumento del expediente
- Resolución tercera ampliación de plazoDocumento del expediente
- Visita obra (Visita OBRA Pabellón A F1 O-13-25.pdf)Documento del expediente